MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır. A. ‘ALICI’ ; (Sözleşmede bundan sonra "ALICI" olarak anılacaktır) Ad-Soyad / Unvan: Adres: B. ‘SATICI’ ; (Sözleşmede bundan sonra "SATICI" olarak anılacaktır) Unvan: MAKSİS OTOMASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Adres: ŞERİFALİ MAH. HENDEM CAD. KÖŞK APT NO: 21 A ÜMRANİYE/İSTANBUL

İşbu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli, varsa kargo ücreti ve vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2. KONU İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak, Alıcı'nın tüketici veya tacir olmasına göre 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

3. SATICI BİLGİLERİUnvanı: MAKSİS OTOMASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİAdres: ŞERİFALİ MAH. HENDEM CAD. KÖŞK APT NO: 21 A ÜMRANİYE/İSTANBUL Telefon: 0216 540 20 04 Faks: 0216 540 20 05 E-posta: info@maksisotomasyon.com Mersis No: 0611055626400017

4. ALICI BİLGİLERİ

Teslim Edilecek Kişi / Unvan:

Teslimat Adresi:

Telefon:

E-posta:

5. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ 5.1. Malın / Ürünün / Hizmetin temel özellikleri SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. 5.2. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir. (Ürün Açıklaması, Adet, Birim Fiyatı, Ara Toplam, Kargo Tutarı) Ödeme Şekli: Kredi Kartı / Online Ödeme

Sipariş Tarihi:

6. GENEL HÜKÜMLER 6.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı, sadece kredi kartı ile yapılan ödeme şekli ve teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 6.2. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ve lojistik ücretleri (aksi belirtilmedikçe veya bir kampanya dahilinde değilse) ALICI tarafından ödenecektir. 6.3. ALICI, sözleşme konusu endüstriyel cihazı/malzemeyi teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı veya güvenlik bandı yırtılmış, hasarlı ve ayıplı malı kargo şirketinden kesinlikle teslim almayacaktır. Teslim alınan malın hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. 6.4. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen mücbir sebepler veya ithalat/gümrük süreçlerindeki küresel gecikmeler nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildireceğini kabul eder.

7. CAYMA HAKKI VE İADE KOŞULLARI 7.1. ALICI (Tüketici sıfatını taşıması halinde); mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. 7.2. İade edilecek ürünlerin faturası kurumsal (şirket adına) düzenlenmiş ise, iade işlemi sırasında ilgili kurumun düzenlemiş olduğu İADE FATURASI ile birlikte gönderilmesi zorunludur. İade faturası kesilmediği takdirde ticari nitelikteki iadeler tamamlanamayacaktır. 7.3. ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle elektronik malın değerinde bir azalma olursa (yanlış voltaj verme, hatalı montaj, kısa devre vb.) veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

8. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK (İADESİ KABUL EDİLMEYEN) ÜRÜNLER Endüstriyel otomasyon sektörünün teknik hassasiyetleri ve yasal mevzuat gereği aşağıdaki ürün gruplarında cayma hakkı kullanılamaz:

• ALICI’nın projeleri veya teknik talepleri doğrultusunda özel olarak hazırlanan, tasarlanan veya dizilen elektrik panoları ve otomasyon sistemleri,
• Tesliminden sonra koruyucu ambalajı, statik poşeti, güvenlik bandı veya mühürlü paketi açılmış olan; sürücü, inverter, PLC modülleri, CNC üniteleri, elektronik kartlar ve hassas sensörler,
• Tesisata bağlanmış, montajı yapılmış, enerji verilmiş veya parametre ayarları değiştirilmiş her türlü endüstriyel cihaz,
• Ambalajı açılmış ve kopyalanabilir nitelikteki otomasyon yazılımları, lisans anahtarları ve dijital ortamda anında ifa edilen gayrimaddi mallar,
• Talebe göre özel ebatlarda kesilmiş kablolar, montaj rayları ve tek kullanımlık sarf malzemeleri.

9. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı için temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ALICI’dan talep edebilir.

10. YETKİLİ MAHKEME İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda; ALICI'nın tüketici sıfatı taşıması halinde Ticaret Bakanlığınca ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde ALICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Hakem Heyetleri veya Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. ALICI'nın tacir/kurumsal firma olması durumunda ve ticari nitelikteki uyuşmazlıklarda ise İstanbul (Anadolu) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11. YÜRÜRLÜK ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait kredi kartı ödemesini gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır.

SATICI: MAKSİS OTOMASYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ALICI:

TARİH: